Российские законы

Распоряжение Администрации города Комсомольска-на-Амуре от 21.01.2008 N 179-ра “Об утверждении примерных форм муниципальных контрактов на поставку товаров, выполнение работ (оказание услуг) для муниципальных нужд“

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 21 января 2008 г. N 179-ра

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРИМЕРНЫХ ФОРМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ КОНТРАКТОВ

НА ПОСТАВКУ ТОВАРОВ, ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ (ОКАЗАНИЕ УСЛУГ)

ДЛЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД

В целях обеспечения эффективного использования средств местного бюджета, упорядочения процедур размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд, обеспечения единообразия форм документов, используемых при размещении заказов для муниципальных нужд

1. Утвердить примерные формы муниципальных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд:

1.1. Примерную форму муниципального контракта на поставку товаров для муниципальных нужд согласно приложению 1.

1.2. Примерную форму муниципального контракта на выполнение работ (оказание услуг) для муниципальных нужд согласно приложению 2.

2. Рекомендовать территориальным и отраслевым
органам администрации города, осуществляющим размещение заказов для муниципальных нужд, использовать примерные формы муниципальных контрактов при размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд.

3. Отделу информатизации администрации города в 3-дневный срок с даты подписания распоряжения разместить примерные формы муниципальных контрактов на официальном сайте администрации города в сети Интернет в разделе: Муниципальный заказ/Нормативные документы.

4. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя главы администрации города Гусеву Л.Д.

Глава города

В.П.Михалев

Приложение 1

к распоряжению

администрации города

Комсомольска-на-Амуре

от 21 января 2008 г. N 179-ра

ПРИМЕРНАЯ ФОРМА МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА

НА ПОСТАВКУ ТОВАРОВ ДЛЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ N ___

На поставку ____________________

г. Комсомольск-на-Амуре “___“ __________ 200___ г.

__________________________________________________________________________,

именуемый в дальнейшем “Муниципальный заказчик“, в лице __________________________________________________________________________,

действующего на основании ____________________ с одной стороны, и ______________________________, именуемый в дальнейшем “Поставщик“, в лице _______________________________, действующего на основании ______________________________, с другой стороны, вместе именуемые “Стороны“, с соблюдением требований Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 21.07.2005 N 94-ФЗ “О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд“ и иного законодательства Российской Федерации, на основании результатов размещения муниципального заказа (ПУТЕМ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА, АУКЦИОНА, ЗАПРОСА КОТИРОВОК), протокол N ___ от ___________________ г., заключили настоящий Муниципальный контракт (далее - Контракт) о нижеследующем:

1. Предмет муниципального Контракта

1.1. Поставщик обязуется поставить муниципальному заказчику (далее - Заказчик)

___________________________________________________________________________

товары в количестве и ассортименте, указанных в Спецификации поставляемых товаров (Приложение 1 к настоящему Контракту), являющейся неотъемлемой частью настоящего Контракта (далее - Спецификация поставляемых товаров), в сроки, установленные в Графике поставки (Приложение 2 к настоящему Контракту), являющемся неотъемлемой частью настоящего Контракта (далее - График поставки).

1.2. Заказчик обязуется оплатить и принять товар по
количеству, ассортименту, цене, указанным в Спецификации поставляемых товаров.

1.3. Товар считается поставленным при доставке его на склад Покупателя по адресу:

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

2. Условия и сроки поставки

2.1. В рамках исполнения настоящего Контракта поставка товара муниципальному заказчику осуществляется в соответствии с Графиком поставки.

2.2. Транспортные расходы по доставке товара оплачивает Поставщик.

2.3. Поставщик обязан известить муниципального заказчика о точном времени и дате поставки (если последняя не зафиксирована в Графике поставки) в письменной форме.

2.4. Поставщик за 6 дней до начала поставки обязан направить Заказчику один экземпляр оригинала сертификата качества либо сертификат о происхождении товара.

3. Цена Контракта и порядок расчетов

3.1. Принятый товар оплачивается в соответствии с ценой, указанной в приложении N 1 к муниципальному контракту. Цена товара должна соответствовать цене, указанной в заявке на участие в конкурсе (котировочной заявке, протоколу аукциона), и в течение срока действия Контракта меняться не может (за исключением случаев, предусмотренных п. 3.2 настоящего договора).

3.2. Заказчик по согласованию с Продавцом в ходе исполнения Контракта вправе изменить не более чем на 10% предусмотренное Контрактом количество товаров при изменении потребности в товарах, соответственно на поставку которых заключен Контракт. При поставке дополнительного количества таких товаров Заказчик по согласованию с Продавцом вправе изменить первоначальную цену Контракта пропорционально количеству таких товаров, но не более чем на 10% такой цены Контракта. При внесении соответствующих изменений в Контракт в связи с сокращением потребности в поставке таких товаров Заказчик обязан изменить цену Контракта указанным образом.

3.3. Оплата производится путем безналичного расчета, без предварительной оплаты, путем предоплаты ___%, окончательный расчет в течение ___ дней с даты поставки (выбрать нужное) по мере поступления финансовых средств из местного
бюджета, в пределах утвержденного лимита.

3.4. В случае поставки товаров отдельными частями, входящими в комплект, оплата товара производится Заказчиком только после поставки последней части, входящей в комплект.

Нумерация пунктов дана в соответствии с официальным текстом документа.

3.4. При установлении требования об обеспечении исполнения Контракта Поставщик обязан заключить договор страхования ответственности по Контракту, представить банковскую гарантию, передать в залог денежные средства в размере обеспечения исполнения Контракта, что составляет _____ рублей, в течение пяти рабочих дней с момента признания его победителем в соответствии с протоколом оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе (протоколом аукциона). Способ обеспечения исполнения Контракта определяется Поставщиком самостоятельно.

Банковская гарантия должна соответствовать требованиям, установленным Гражданским кодексом Российской Федерации, содержать указание на настоящий Контракт, срок действия гарантии должен быть установлен на весь срок действия Контракта.

Договор страхования ответственности должен соответствовать требованиям, установленным Гражданским кодексом Российской Федерации, содержать указание на настоящий Контракт, срок действия договора страхования должен быть установлен на весь срок действия Контракта.

4. Порядок приемки товаров

4.1. Приемка товара по количеству и качеству производится в порядке, установленном постановлениями Госарбитража при Совете Министров СССР в инструкциях:

- “О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству“ N П-7 от 25.04.1966;

- “О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству“ N П-6 от 15.06.1965.

4.2. Поставщик поставляет товары Заказчику собственным транспортом или с привлечением транспорта третьих лиц за свой счет. Все виды погрузо-разгрузочных работ, включая работы с применением грузоподъемных средств, осуществляются Поставщиком собственными техническими средствами или за свой счет.

4.3. Упаковка и маркировка товара должны соответствовать требованиям ГОСТа, а упаковка и маркировка товара импортного
происхождения - международным стандартам упаковки.

4.4. Маркировка товара должна содержать: наименование изделия, наименование фирмы-изготовителя, юридический адрес изготовителя, дату выпуска и гарантийный срок службы.

4.5. Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке товара.

4.6. Упаковка товара должна обеспечивать сохранность товара при транспортировке и погрузо-разгрузочных работах к конечному месту эксплуатации.

4.7. В случае поставки некомплектного товара Заказчик вправе потребовать доукомплектования товара в течение ___ (_____) дней с момента заявления такого требования, за исключением случаев, когда Поставщик без промедления доукомплектует товары или заменит их комплектными товарами.

В случае если Поставщик не доукомплектовал товар в течение ___ (_____) дней с момента заявления такого требования, Заказчик вправе потребовать замены некомплектного товара на комплектный.

4.8. По итогам приемки товара при отсутствии претензий относительно качества, количества, ассортимента, комплектности и других характеристик товара Заказчик подписывает Акт приемки-передачи товара в 2 (двух) экземплярах и передает один экземпляр Поставщику.

5. Права и обязанности Сторон

5.1. Заказчик вправе:

5.1.1. Требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с условиями Контракта.

5.1.2. Требовать от Поставщика представления надлежащим образом оформленных документов, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с условиями Контракта.

5.1.3. Запрашивать у Поставщика информацию о ходе и состоянии исполнения обязательств Поставщика по настоящему Контракту.

5.1.4. Осуществлять контроль за порядком и сроками поставки товаров.

5.1.5. Для проверки соответствия качества поставляемых товаров привлекать независимых экспертов, выбор которых осуществляется в порядке, предусмотренном Федеральным законом.

5.2. Заказчик обязан:

5.2.1. Своевременно принять и оплатить поставку товаров в соответствии с условиями Контракта.

5.3. Поставщик вправе:

5.3.1. Требовать подписания в соответствии с п. 4.8 настоящего Контракта Акта приемки-передачи товаров по настоящему Контракту.

5.3.2. Требовать своевременной оплаты за поставленные товары в соответствии со ст. 2 Контракта.

5.3.3. С письменного согласия муниципального
заказчика привлечь к исполнению своих обязательств по настоящему Контракту других лиц - субпоставщиков. При этом Поставщик несет ответственность перед муниципальным заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств субпоставщиками. Привлечение субпоставщиков не влечет за собой изменение стоимости и количества товаров по настоящему Контракту.

5.3.4. Запрашивать у муниципального заказчика предоставления разъяснений и уточнений по вопросам поставки товаров в рамках настоящего Контракта.

5.4. Поставщик обязан:

5.4.1. Своевременно и надлежащим образом поставить товары в соответствии с условиями Контракта.

5.4.2. Представить по запросу муниципального заказчика в сроки, указанные в таком запросе, информацию о ходе исполнения обязательств по настоящему Контракту.

5.4.3. Исполнять иные обязательства, предусмотренные действующим законодательством и Контрактом.

6. Гарантии

6.1. Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого товара в соответствии с действующими стандартами, утвержденными в отношении данного вида товара, и наличием сертификатов, обязательных для данного вида товара, оформленных в соответствии с действующим российским законодательством.

6.2. Качество товара, поставляемого по настоящему Контракту, должно соответствовать требованиям ГОСТов и настоящего Контракта.

6.3. На поставляемый товар Поставщик предоставляет гарантию качества в соответствии с нормативными документами на данный вид товара.

Гарантийный срок на поставляемый товар составляет ______ месяцев.

Наличие гарантии качества удостоверяется выдачей Поставщиком гарантийного талона (сертификата) или проставлением соответствующей записи на маркировочном ярлыке поставленного товара.

6.4. В период гарантийного срока Поставщик обязуется за свой счет производить необходимый ремонт, устранение недостатков в соответствии с требованиями действующего законодательства.

7. Ответственность Сторон

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Контракту Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

7.2. За просрочку поставки или недопоставку товара в установленные сроки Поставщик уплачивает Заказчику неустойку в размере 1/300 ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от
стоимости недопоставленного товара за каждый день просрочки, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного муниципальным контрактом срока исполнения обязательства.

7.3. В случае поставки товара ненадлежащего качества Поставщик производит его замену товаром, соответствующим настоящему Контракту, в пределах срока поставки. В случае отказа от замены товара ненадлежащего качества Поставщик возвращает Покупателю 100% стоимости товара в течение 15 календарных дней и уплачивает штраф в размере 30% от стоимости товара.

7.4. В случае поставки некомплектного товара Заказчик вправе потребовать от Поставщика уплаты неустойки в размере 0,1% от стоимости таких товаров за каждый день с момента направления Поставщику требования о доукомплектовании товара до момента надлежащего исполнения Поставщиком соответствующего обязательства (доукомплектования товара/приемки Заказчиком товара, поставленного взамен некомплектного товара).

7.5. Уплата неустойки и возмещение убытков, связанных с ненадлежащим исполнением Сторонами своих обязательств по настоящему Контракту, не освобождают нарушившую условия Контракта Сторону от исполнения взятых на себя обязательств.

7.6. За нарушение сроков оплаты поставленного товара Поставщик вправе требовать от Заказчика уплаты пени в размере 1/300 ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от суммы задолженности за каждый день просрочки.

8. Обстоятельства непреодолимой силы

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств в случае действия обстоятельств непреодолимой силы (пожар, наводнение, землетрясение, военные действия и т.д.) при условии, что данные обстоятельства непосредственно повлияли на выполнение условий по настоящему Контракту. В этом случае срок выполнения договорных обязательств будет продлен на время действия этих обстоятельств, но не более двух месяцев.

8.2. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной
форме другую Сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности действия.

8.3. При наступлении таких обстоятельств срок исполнения обязательств по настоящему Контракту отодвигается соразмерно времени действия данных обстоятельств, поскольку эти обстоятельства значительно влияют на исполнение настоящего Контракта в срок.

8.4. Поставщик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы.

9. Порядок урегулирования споров по Контракту

9.1. Все споры и разногласия, возникшие в связи с исполнением настоящего Контракта, его изменением, расторжением или признанием недействительным, Стороны будут стремиться решить путем переговоров, а достигнутые договоренности оформлять в виде дополнительных соглашений, подписанных Сторонами и скрепленных печатями.

9.2. В случае недостижения взаимного согласия, споры по настоящему Контракту разрешаются в арбитражном суде.

9.3. До передачи спора на разрешение арбитражного суда Стороны примут меры к его урегулированию в претензионном порядке. Претензия должна быть направлена в письменном виде. По полученной претензии Сторона должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней с даты ее получения.

10. Порядок расторжения Контракта

10.1. Досрочное расторжение Контракта может иметь место по соглашению Сторон с возмещением понесенных убытков либо по решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

10.2. Настоящий Контракт может быть расторгнут в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом РФ, а также в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 21 июля 2005 года N 94-ФЗ “О размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд“. Допускается одностороннее расторжение Контракта без обращения в арбитражный суд при существенном нарушении Контракта другой стороной.

10.3. Сторона, решившая расторгнуть настоящий Контракт, в пятидневный срок направляет письменное уведомление другой Стороне.

10.4. Контракт считается
расторгнутым с момента подписания Сторонами соглашения о расторжении, при условии урегулирования материальных и финансовых претензий по выполненным до момента расторжения Контракта обязательствам или вступления в законную силу вынесенного в установленном порядке решения суда.

10.5. Заказчик вправе расторгнуть настоящий Контракт:

- при нарушении Поставщиком срока поставки более чем на ___ дней;

- при существенном нарушении условий Контракта Поставщиком;

- при существенном нарушении Поставщиком требований к качеству товаров (обнаружение неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени или выявляются неоднократно, либо проявляются вновь после устранения, и других подобных недостатков);

- при поставке товара Поставщиком без тары и (или) упаковки либо в ненадлежащей таре и (или) упаковке в случаях, когда поставляемый товар подлежит затариванию и (или) упаковке;

- в случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных Поставщиком на этапе размещения государственного заказа, указанного в Преамбуле настоящего Контракта;

- в случае проведения процедуры ликвидации Поставщика - юридического лица или наличия решения арбитражного суда о признании Поставщика банкротом и об открытии конкурсного производства;

- в случае установления факта приостановления деятельности Поставщика в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

- в случае наличия у Поставщика задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25% (двадцать пять процентов) балансовой стоимости активов Поставщика по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, при условии, что Поставщик не обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

11. Срок действия Контракта

11.1. Контракт вступает в силу с момента подписания его обеими Сторонами и действует
до 31 декабря ____ года.

11.2. Действие настоящего Контракта прекращается после полного исполнения Сторонами своих обязательств, принятых в соответствии с условиями конкурса и настоящего Контракта.

12. Прочие условия

12.1. Все изменения и дополнения к настоящему Контракту составляются в письменной форме, подписываются Сторонами и являются неотъемлемой частью Контракта.

12.2. Муниципальный Контракт и приложения к нему составлены в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой Стороны. Для ускорения работ по настоящему муниципальному контракту Стороны договорились, что “факсимильные“ или иные взаимно-согласованные “электронные“ копии настоящего муниципального контракта и приложения к нему имеют юридическую силу до момента предоставления оригинала.

12.3. При исполнении муниципального контракта не допускается перемена Поставщика, за исключением случаев, если новый Поставщик является правопреемником Поставщика по такому Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

12.4. Неотъемлемыми частями Контракта являются:

13. Адреса, реквизиты и подписи Сторон

Муниципальный заказчик: Поставщик:

Адреса: Адреса:

- юридический: - юридический:

- фактический: - фактический:

Телефон ________, факс ________ Телефон ________, факс ________

Электронный адрес: Электронный адрес:

Получатель: л/с _______________ Получатель: л/с _______________

ИНН _______________ ИНН _______________

КПП _______________ КПП _______________

БИК _______________ БИК _______________

р/с _______________ р/с _______________

М.П. М.П.

Приложение 1

к муниципальному контракту

N ___ от “___“ __________ 200___ г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ ПОСТАВЛЯЕМЫХ ТОВАРОВ

Нумерация граф в таблице дана в соответствии с официальным текстом документа.

-------------T-------T-----------T------T----------T------------T---------¬

¦Наименование¦ Ед. ¦Цена за ед.¦ НДС ¦Количество¦Сумма в руб.¦Сумма НДС¦

¦ товара ¦ изм. ¦ в руб. ¦в руб.¦ ¦ (с учетом ¦ руб. ¦

¦ ¦ ¦ (с учетом ¦ ¦ ¦ НДС) ¦ ¦

¦ ¦ ¦ НДС) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+------------+-------+-----------+------+----------+------------+---------+

¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 5 ¦ 7 ¦

+------------+-------+-----------+------+----------+------------+---------+

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+------------+-------+-----------+------+----------+------------+---------+

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+------------+-------+-----------+------+----------+------------+---------+

¦Итого ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

L------------+-------+-----------+------+----------+------------+----------

Муниципальный заказчик: Поставщик:

__________________________

__________________________

“___“ __________ 200___ г. “___“ __________ 200___ г.

М.П. М.П.

Приложение 2

к муниципальному контракту

N ___ от “___“ __________ 200___ г.

ГРАФИК ПОСТАВКИ

----T---------------------T----------T--------T--------------T------------¬

¦ N ¦ Наименование товара ¦ Ед. изм. ¦ Кол-во ¦ Срок ¦ Примечание ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ исполнения ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ поставки ¦ ¦

+---+---------------------+----------+--------+--------------+------------+

¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦

+---+---------------------+----------+--------+--------------+------------+

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+---------------------+----------+--------+--------------+------------+

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+---------------------+----------+--------+--------------+------------+

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+---------------------+----------+--------+--------------+------------+

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+---------------------+----------+--------+--------------+------------+

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

L---+---------------------+----------+--------+--------------+-------------

Муниципальный заказчик: Поставщик:

__________________________

__________________________

“___“ __________ 200___ г. “___“ __________ 200___ г.

М.П. М.П.

Приложение 2

к распоряжению

администрации города

Комсомольска-на-Амуре

от 21 января 2008 г. N 179-ра

ПРИМЕРНАЯ ФОРМА МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА

НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ (ОКАЗАНИЕ УСЛУГ) ДЛЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ N ___

На выполнение работ (оказание услуг) ____________________

г. Комсомольск-на-Амуре “___“ __________ 200___ г.

__________________________________________________________________________,

именуемый в дальнейшем “Муниципальный заказчик“, в лице __________________________________________________________________________,

действующего на основании _____________ с одной стороны, ____________________________________, именуемый в дальнейшем “Подрядчик (Исполнитель)“, в лице _____________________________, действующего на основании _____________, с другой стороны, вместе именуемые “Стороны“, с соблюдением требований Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 21.07.2005 N 94-ФЗ “О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд“ и иного законодательства Российской Федерации, на основании результатов размещения муниципального заказа (ПУТЕМ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА, АУКЦИОНА, ЗАПРОСА КОТИРОВОК), протокол N ___ от __________ г., заключили настоящий Муниципальный контракт (далее - Контракт) о нижеследующем:

1. Предмет Контракта

1.1. Подрядчик (Исполнитель) обязуется по заданию Муниципального Заказчика (далее - “Заказчик“) выполнить работы (оказать услуги) по __________ собственными силами и силами привлеченных субподрядных организаций, стоимостью __________ рублей (_____ - рублей), согласно смете (Приложение N 1 к муниципальному контракту, являющееся его неотъемлемой частью), в срок согласно графику выполнения работ (оказания услуг) (Приложение N 2 к муниципальному контракту, являющееся его неотъемлемой частью). Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы в соответствии с условиями Контракта. Выполненные Подрядчиком работы (оказанные услуги) считаются принятыми Заказчиком после подписания акта приемки выполненных работ (оказанных услуг).

2. Цена Контракта и порядок расчетов

2.1. Стоимость работ (услуг) по настоящему Контракту установлена на основании протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе (протокола аукциона, протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок) от “___“ __________ 200___ г. и составляет __________ рублей, в т.ч. НДС.

2.2. Цена Контракта включает в себя все затраты, издержки и иные расходы Подрядчика (Исполнителя), в том числе сопутствующие, связанные с исполнением настоящего Контракта.

2.3. В случае если это предусмотрено конкурсной документацией, Заказчик по согласованию с Подрядчиком (Исполнителем) в ходе исполнения Контракта вправе изменить не более чем на десять процентов предусмотренный Контрактом объем работ (услуг) при изменении потребности в работах (услугах), на выполнение (оказание) которых заключен Контракт, или при выявлении потребности в дополнительном объеме работ (услуг), не предусмотренных настоящим Контрактом, но связанных с работами (услугами), предусмотренными настоящим Контрактом.

2.4. При выполнении дополнительного объема работ (оказании дополнительного объема услуг) (п. 2.3 Контракта) Заказчик по согласованию с Подрядчиком (Исполнителем) вправе изменить Цену Контракта пропорционально объему таких работ, услуг, но не более чем на десять процентов Цены Контракта, а при внесении соответствующих изменений в Контракт в связи с сокращением потребности в выполнении таких работ (оказании таких услуг) Заказчик обязан изменить Цену Контракта указанным образом.

2.5. Оплата производится путем безналичного расчета, без предоплаты, путем предоплаты ___%, окончательный расчет в течение _____ дней с даты поставки (выбрать нужное) после подписания акта приемки выполненных работ, по мере поступления финансовых средств из местного бюджета в пределах утвержденного лимита, в течение месяца, следующего за месяцем приемки выполненных работ.

2.6. При установлении требования об обеспечении исполнения Контракта Подрядчик (Исполнитель) обязан заключить договор страхования ответственности по Контракту, представить банковскую гарантию, передать в залог денежные средства в размере обеспечения исполнения Контракта, что составляет _______ рублей, в течение пяти рабочих дней с момента признания его победителем в соответствии с протоколом оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе (протоколом аукциона). Способ обеспечения исполнения Контракта определяется Подрядчиком (Исполнителем) самостоятельно.

Банковская гарантия должна соответствовать требованиям, установленным Гражданским кодексом Российской Федерации, содержать указание на настоящий Контракт, срок действия гарантии должен быть установлен на весь срок действия Контракта.

Договор страхования ответственности должен соответствовать требованиям, установленным Гражданским кодексом Российской Федерации, содержать указание на настоящий Контракт, срок действия договора страхования должен быть установлен на весь срок действия Контракта.

3. Сроки выполнения работ (оказания услуг)

3.1. Подрядчик (Исполнитель) производит выполнение работ (оказание услуг) в соответствии с графиком выполнения работ (оказания услуг).

3.2. Сроки выполнения работ (оказания услуг) по настоящему Контракту в соответствии с протоколом оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе (протоколом аукциона, протоколом рассмотрения и оценки котировочных заявок):

- дата начала выполнения работ (оказания услуг) __________ 200___ г.;

- дата завершения работ (окончания оказания услуг) __________ 200___ г.

Согласно графику выполнения работ (оказания услуг) (Приложение 2 к Контракту), являющегося неотъемлемой частью Контракта.

4. Порядок сдачи-приемки выполненных работ

(оказанных услуг)

4.1. Приемка выполненных работ (оказанных услуг) осуществляется в сроки, указанные в графике выполнения работ (оказания услуг) настоящего Контракта, по Акту приемки.

4.2. Работы, подлежащие закрытию (скрытые работы), должны приниматься представителем Заказчика. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после приемки Заказчиком скрытых работ и составления актов освидетельствования этих работ. Подрядчик в письменном виде заблаговременно уведомляет Заказчика о необходимости проведения промежуточной приемки выполненных работ, подлежащих закрытию, но не позднее чем за 3 календарных дня до начала проведения этой приемки. При этом ответственность за качество выполненных работ с Подрядчика не снимается. Вскрытие для проверки объема и качества выполненных скрытых работ, в том числе при контрольной проверке по требованию Заказчика, производится за счет Подрядчика.

4.3. При сдаче работы (услуги) Заказчику Подрядчик обязан сообщить ему о требованиях, которые необходимо соблюдать для эффективного и безопасного использования результатов работы.

4.4. В случае несоответствия объема работ (услуг) после их выполнения (оказания), а также невозможности или нецелесообразности продолжения выполнения работ (оказания услуг) Сторонами составляется соответствующий двусторонний акт, содержащий перечень необходимых доработок, в соответствии с которым Подрядчик (Исполнитель) обязан в течение _____ дней произвести работы по устранению выявленных недостатков без дополнительной оплаты в пределах утвержденной сметы. Для проверки соответствия качества выполненных Подрядчиком (Исполнителем) работ (оказанных услуг) требованиям, установленным настоящим Контрактом, Заказчик вправе привлекать независимых экспертов.

4.5. Подписанный Заказчиком и Подрядчиком (Исполнителем) Акт сдачи-приемки рабо“ (услуг) и предъявленный Подрядчиком (Исполнителем) Заказчику счет на оплату Цены Контракта являются основанием для оплаты Подрядчику (Исполнителю) выполненных работ (оказанных услуг).

5. Гарантии качества

5.1. Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком по Контракту.

5.2. Гарантийный срок на выполняемые по настоящему Контракту работы (оказываемые услуги) составляет _____ (___) месяца с даты подписания Сторонами Акта сдачи-приемки работ (услуг).

5.3. Если в период гарантийной эксплуатации объекта обнаружатся дефекты, допущенные по вине Подрядчика, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 3-х дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается на период устранения дефектов.

5.4. Указанные гарантии не распространяются на случаи преднамеренного повреждения объекта со стороны Заказчика и третьих лиц, а также на случаи нарушения правил эксплуатации Заказчиком или третьими лицами.

5.5. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов Заказчик составляет односторонний акт.

6. Права и обязанности Сторон

6.1. Заказчик вправе:

6.1.1. Требовать от Подрядчика (Исполнителя) надлежащего исполнения обязательств в соответствии с настоящим Контрактом, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков.

6.1.2. Требовать от Подрядчика (Исполнителя) представления надлежащим образом оформленной отчетной документации и материалов, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии со Сметной документацией и настоящим Контрактом.

6.1.3. В случае досрочного исполнения Подрядчиком (Исполнителем) обязательств по настоящему Контракту принять и оплатить работы (услуги) в соответствии с установленным в Контракте порядком.

6.1.4. Запрашивать у Подрядчика (Исполнителя) информацию о ходе и состоянии выполняемых работ (оказываемых услуг).

6.1.5. Осуществлять контроль за объемом и сроками выполнения работ (оказания услуг).

6.2. Заказчик обязан:

6.2.1. Передать Подрядчику (Исполнителю) в 5-дневный срок с даты подписания настоящего Контракта проектно-сметную документацию, соответствующую требованиям экологических, санитарно-гигиенических и других норм, действующих на территории Российской Федерации.

6.2.2. Передать Подрядчику (Исполнителю) в 5-дневный срок с даты подписания настоящего Контракта строительную площадку, пригодную для производства работ, по акту, подписанному Сторонами, на период строительства объекта и до его завершения.

6.2.3. Осуществлять технический надзор и контроль за ходом и качеством выполнения работ (оказания услуг), качеством используемых материалов.

6.2.4. Сообщать в письменной форме Подрядчику (Исполнителю) о недостатках, обнаруженных в ходе выполнения работ (оказания услуг), в течение 2 (двух) рабочих дней после обнаружения таких недостатков.

6.2.5. Своевременно принять и оплатить надлежащим образом выполненные работы (оказанные услуги) в соответствии с настоящим Контрактом.

6.3. Подрядчик (Исполнитель) вправе:

6.3.1. Требовать своевременного подписания Заказчиком Акта сдачи-приемки работ (услуг) по настоящему Контракту на основании представленных Подрядчиком (Исполнителем) отчетных документов и при условии истечения срока, указанного в п. 4.3 настоящего Контракта.

6.3.2. Требовать своевременной оплаты выполненных работ (оказанных услуг) в соответствии с настоящим Контрактом.

6.3.3. С письменного согласия Заказчика привлечь к исполнению своих обязательств по настоящему Контракту других лиц - субподрядчиков (соисполнителей), обладающих специальными знаниями, навыками, квалификацией, специальным оборудованием и т.п., по видам (содержанию) работ (услуг), предусмотренных в Сметной документации. При этом Подрядчик (Исполнитель) несет ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств субподрядчиками (соисполнителями).

Привлечение субподрядчиков (соисполнителей) не влечет изменение Цены Контракта и/или объемов работ (услуг) по настоящему Контракту. Перечень работ (услуг), выполненных (оказанных) субподрядчиками (соисполнителями), и их стоимость Подрядчик (Исполнитель) указывает в отчетной документации, предоставляемой Заказчику по результатам выполнения работ (оказания услуг) в порядке, установленном настоящим Контрактом.

6.3.4. Запрашивать у Заказчика разъяснения и уточнения относительно проведения работ (оказания услуг) в рамках настоящего Контракта.

6.3.5. Подрядчик вправе проводить мероприятия, удешевляющие строительство, если их реализация не ухудшает предусмотренные проектом технические и эксплуатационные характеристики объекта.

6.4. Подрядчик (Исполнитель) обязан:

6.4.1. Своевременно и надлежащим образом выполнить работы (оказать услуги) и представить Заказчику отчетную документацию по итогам исполнения настоящего Контракта.

6.4.2. Обеспечить:

- производство работ (оказание услуг) в полном соответствии со сметой, графиком выполнения работ (оказания услуг), соответствующих всем нормам и правилам;

- качество выполнения работ (оказания услуг) в соответствии со сметой, действующими нормами и техническими условиями;

- своевременное и безвозмездное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийной эксплуатации объекта.

6.4.3. Обеспечивать соответствие результатов работ (услуг) требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам и т.п.), лицензирования, установленным действующим законодательством Российской Федерации.

Нумерация пунктов дана в соответствии с официальным текстом документа.

6.4.5. Обеспечить устранение недостатков и дефектов, выявленных при сдаче-приемке работ (услуг) и в течение гарантийного срока, за свой счет.

6.4.6. Приостановить выполнение работ (оказание услуг) в случае обнаружения не зависящих от Подрядчика (Исполнителя) обстоятельств, которые могут оказать негативное влияние на годность или прочность результатов выполняемых работ (оказываемых услуг) или создать невозможность их завершения в установленный настоящим Контрактом срок, и сообщить об этом Заказчику в течение 3 (трех) дней после приостановления выполнения работ (оказания услуг).

6.4.7. Нести ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств Субподрядчиками.

6.4.8. Обеспечить Заказчику беспрепятственный доступ к объекту для контроля за ходом и качеством выполнения работ (оказания услуг).

6.4.9. Обеспечить охрану объекта.

6.4.10. Передать Заказчику всю исполнительную документацию, необходимую для приемки работ (услуг), готовить и предъявлять скрытые работы и акты их освидетельствования с уведомлением Заказчика за двое суток до даты их приемки, исполнительные схемы. Все изменения и исправления, сделанные до приемки работ (услуг), согласовываются Заказчиком и вносятся в чертежи.

6.4.11. Обеспечить ежеквартально и по окончании строительства сверку достоверности фактически выполненных работ, оплаченных с использованием индексов, с составлением акта сверки.

6.4.12. Ежемесячно не позднее 22 числа отчетного месяца предъявлять Заказчику выполненные работы.

6.4.13. После завершения работ осуществить уборку строительной площадки, вывезти мусор, в случае нарушения существующих элементов благоустройства безвозмездно восстановить их.

6.4.14. Исполнять иные обязательства, предусмотренные действующим законодательством и Контрактом.

7. Ответственность Сторон

7.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств в соответствии с действующим законодательством.

7.2. За нарушение сроков выполнения работ (оказания услуг) Подрядчик (Исполнитель) уплачивает Заказчику неустойку в размере 1/300 ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от суммы Контракта за каждый день просрочки, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного муниципальным контрактом срока исполнения обязательства (но не более основной суммы Контракта).

7.3. Подрядчик (Исполнитель) за нарушение контрактных обязательств уплачивает Заказчику:

- за нарушение срока окончания строительства объекта по вине Подрядчика уплачивает штраф в размере 1/300 ставки рефинансирования ставки Центробанка РФ от общей суммы Контракта за каждый день просрочки до фактического исполнения обязательства;

- за несвоевременное освобождение строительной площадки от принадлежащего ему имущества - штраф в размере 5000 рублей за каждый день просрочки;

- за нарушение сроков выполнения отдельных этапов работ (согласно графику работ) - штраф в размере 0,05% от локальной сметной стоимости данного этапа работ;

- за каждый выявленный факт невыполнения п. 5.2 настоящего Контракта Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 0,05% от стоимости Контракта;

- за задержку сроков устранения дефектов, выявленных в выполненных работах по вине Подрядчика, Подрядчик уплачивает штраф в размере 1% от стоимости работ за каждый день просрочки.

В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: в Примерной форме муниципального Контракта на выполнение работ (оказание услуг) для муниципальных нужд пункт 5.4.2 отсутствует.

7.4. В случае выполнения работ (оказания услуг) ненадлежащего качества Заказчик вправе потребовать от Подрядчика (Исполнителя) уплату неустойки в размере 0,1% от стоимости работ (услуг), подлежащих выполнению (оказанию) на соответствующем этапе выполнения работ (оказания услуг), предусмотренном графиком выполнения работ (оказания услуг), на котором были выполнены (оказаны) работы (услуги) ненадлежащего качества, за каждый день с момента направления Заказчиком Подрядчику (Исполнителю) уведомления о ненадлежащем исполнении Подрядчиком (Исполнителем) обязательств по выполнению работ (оказанию услуг) на соответствующем этапе, предусмотренном графиком, до момента устранения недостатков выполненных работ (оказанных услуг). Под работами (услугами) ненадлежащего качества понимаются работы (услуги), результат которых не соответствует требованиям, установленным пунктом 5.4.2 настоящего Контракта.

7.5. За нарушение сроков оплаты выполненных работ (оказанных услуг) Подрядчик (Исполнитель) вправе требовать от Заказчика уплаты пени в размере 1/300 ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от суммы задолженности за каждый день просрочки.

7.6. Уплата неустойки и возмещение убытков, связанных с ненадлежащим исполнением Сторонами своих обязательств по настоящему Контракту, не освобождают нарушившую условия Контракта Сторону от исполнения взятых на себя обязательств.

8. Обстоятельства непреодолимой силы

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств в случае действия обстоятельств непреодолимой силы (пожар, наводнение, землетрясение, военные действия и т.д.) при условии, что данные обстоятельства непосредственно повлияли на выполнение условий по настоящему Контракту. В этом случае срок выполнения договорных обязательств будет продлен на время действия этих обстоятельств, но не более двух месяцев.

8.2. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую Сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности действия.

8.3. При наступлении таких обстоятельств срок исполнения обязательств по настоящему Контракту отодвигается соразмерно времени действия данных обстоятельств постольку, поскольку эти обстоятельства значительно влияют на исполнение настоящего Контракта в срок.

8.4. Подрядчик (Исполнитель) освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы.

9. Порядок урегулирования споров по Контракту

9.1. Все споры и разногласия, возникшие в связи с исполнением настоящего Контракта, его изменением, расторжением или признанием недействительным, Стороны будут стремиться решить путем переговоров, а достигнутые договоренности оформлять в виде дополнительных соглашений, подписанных Сторонами и скрепленных печатями.

9.2. В случае недостижения взаимного согласия, споры по настоящему Контракту разрешаются в арбитражном суде.

9.3. До передачи спора на разрешение арбитражного суда Стороны примут меры к его урегулированию в претензионном порядке. Претензия должна быть направлена в письменном виде. По полученной претензии Сторона должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней с даты ее получения.

10. Порядок расторжения Контракта

10.1. Настоящий Контракт может быть расторгнут в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом РФ, а также в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 21 июля 2005 года N 94-ФЗ “О размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд“.

10.2. Допускается одностороннее расторжение Контракта без обращения в арбитражный суд при существенном нарушении Контракта другой Стороной.

10.3. Контракт считается расторгнутым с момента подписания Сторонами соглашения о расторжении, при условии урегулирования материальных и финансовых претензий по выполненным до момента расторжения Контракта обязательствам или вступления в законную силу решения суда.

10.4. Заказчик вправе расторгнуть настоящий Контракт:

- при снижении качества работ (услуг), предусмотренных в техническом задании, в результате нарушения Подрядчиком (Исполнителем) условий Контракта;

- в случае невозможности или нецелесообразности продолжения работ (услуг);

- в случае задержки Подрядчиком (Исполнителем) начала выполнения работ более чем на 30 дней по причинам, не зависящим от Заказчика;

- в случае систематического нарушения Подрядчиком сроков выполнения работ, влекущего увеличение срока окончания монтажа более чем на 30 дней;

- в случае аннулирования соответствующих выполняемым работам лицензий;

- в случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных Подрядчиком (Исполнителем) на этапе размещения муниципального заказа, указанного в Преамбуле настоящего Контракта;

- в случае установления факта проведения ликвидации Подрядчика (Исполнителя) - юридического лица или наличия решения арбитражного суда о признании Подрядчика (Исполнителя) банкротом и открытии в отношении него конкурсного производства;

- в случае установления факта приостановления деятельности Подрядчика (Исполнителя) в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

- в случае наличия у Подрядчика (Исполнителя) задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25% (двадцать пять процентов) балансовой стоимости активов Подрядчика (Исполнителя) по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, при условии, что Подрядчик (Исполнитель) не обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

11. Срок действия Контракта

11.1. Контракт вступает в силу с момента подписания его обеими Сторонами и действует до 31 декабря _____ года.

11.2. Действие настоящего Контракта прекращается после полного исполнения Сторонами своих обязательств, принятых в соответствии с условиями конкурса и настоящего Контракта.

12. Прочие условия

12.1. Все изменения и дополнения к настоящему Контракту составляются в письменной форме, подписываются Сторонами и являются неотъемлемой частью Контракта.

12.2. Муниципальный Контракт и приложения к нему составлены в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой Стороны. Для ускорения работ по настоящему муниципальному контракту Стороны договорились, что “факсимильные“ или иные взаимно-согласованные “электронные“ копии настоящего муниципального контракта и приложения к нему имеют юридическую силу до момента предоставления оригинала.

12.3. При исполнении муниципального контракта не допускается перемена Подрядчика (Исполнителя), за исключением случаев, если новый Подрядчик (Исполнитель) является правопреемником Подрядчика (Исполнителя) по такому Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

Нумерация пунктов дана в соответствии с официальным текстом документа.

12.5. Неотъемлемыми частями Контракта являются:

13. Адреса, реквизиты и подписи Сторон

Муниципальный заказчик: Поставщик:

Адреса: Адреса:

- юридический: - юридический:

- фактический: - фактический:

Телефон ________, факс ________ Телефон ________, факс ________

Электронный адрес: Электронный адрес:

Получатель: л/с _______________ Получатель: л/с _______________

ИНН _______________ ИНН _______________

КПП _______________ КПП _______________

БИК _______________ БИК _______________

р/с _______________ р/с _______________

М.П. М.П.

Приложение 1

к муниципальному контракту

N ___ от “___“ __________ 200___ г.

СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

----T---------------T----------------T---------T----------T---------------¬

¦ N ¦ Наименование ¦ Описание ¦ Единица ¦Количество¦Стоимость, руб.¦

¦ ¦ работ (услуг) ¦(характеристика)¦измерения¦ +---------T-----+

¦ ¦ ¦ работ (услуг) ¦ ¦ ¦ единицы ¦всего¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦измерения¦ ¦

+---+---------------+----------------+---------+----------+---------+-----+

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+---------------+----------------+---------+----------+---------+-----+

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+---------------+----------------+---------+----------+---------+-----+

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

L---+---------------+----------------+---------+----------+---------+------

Муниципальный заказчик Подрядчик (Исполнитель)

__________________________ __________________________

“___“ __________ 200___ г. “___“ __________ 200___ г.

Приложение 2

к муниципальному контракту

N ___ от “___“ __________ 200___ г.

ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ (ОКАЗАНИЯ УСЛУГ)

-----T-----------------T--------------T---------------------T-------------¬

¦ N ¦ Наименование ¦Кол-во (объем)¦Срок выполнения работ¦ Примечание ¦

¦ ¦ работ (услуг) ¦ ¦ (услуг) ¦ ¦

+----+-----------------+--------------+---------------------+-------------+

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----+-----------------+--------------+---------------------+-------------+

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----+-----------------+--------------+---------------------+-------------+

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----+-----------------+--------------+---------------------+-------------+

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----+-----------------+--------------+---------------------+-------------+

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----+-----------------+--------------+---------------------+-------------+

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

L----+-----------------+--------------+---------------------+--------------

Муниципальный заказчик Подрядчик (Исполнитель)

__________________________ __________________________

“___“ __________ 200___ г. “___“ __________ 200___ г.